正 文
开发商向购房者提供的统一制式的合同中，若双方之间的违约条款明显不对等，且约定的开发商的违约责任明显小于购房者的违约责任的，则该违约条款系加重购房者责任，减轻开发商责任的格式条款。在开发商违约的情况下，若约定的违约金过低，购房者请求要求增加违约金的，法院应予支持。
案情简介
山东省高级人民法院
民事裁定书
再审申请人（一审原告、二审上诉人）：张德平，男，1963年9月18日出生，汉族，住山东省临沂市兰山区。被申请人（一审被告、二审被上诉人）：临沂万泰房地产开发有限公司，住所地山东省临沂市北城新区秀水湾小区西部商业****。再审申请人张德平因与被申请人临沂万泰房地产开发有限公司（以下简称万泰公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服山东省临沂市中级人民法院（2019）鲁13民终485号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。张德平申请再审称，一、案涉商品房买卖合同是被申请人作为开发商向购房者提供的统一制式的合同，合同关于逾期办证违约金的条款是格式条款，剥夺了申请人的权利，该条款约定无效。按照合同的约定，该条款使得被申请人无论违约多长时间，只承担几十元人民币的违约责任，这严重背离了普通大众的认知，在实质上等于免除了被申请人的责任，被申请人可以肆意违约，无需承担任何违约责任。二、根据最高人民法院关于房产买卖的司法解释规定精神，约定的违约金低于造成的损失的，是可以调高的，而调高后的违约金数额应以违约造成的损失确定。申请人参照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第二款规定：合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。因此，申请人有权要求调高违约金。三、被申请人故意不交纳配套费等，导致无法办理产权证，与政策及客观情况无关，存在重大过错。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第六项的规定申请再审。本院经审查认为，（一）从涉案商品房预售合同关于逾期付款和逾期办理房产证违约金的约定来看，申请人如逾期付款，需按日向被申请人支付应付款项万分之五的违约金，被申请人如逾期办证不论时间长短仅需按已付房款的万分之一(77.04元)支付违约金。涉案房屋于2012年9月9日向申请人交付，按照合同约定被申请人应在2014年9月9日前将办理权属登记所需由被申请人提供的资料报产权机关备案，但至今六年多的时间被申请人仍未履行合同约定的相关手续，如仅需支付77.04元的违约金，显然双方当事人的权利义务不对等，违反民法总则之公平原则。故上述违约责任条款的约定系加重申请人的责任，减轻被申请人的责任，原审判决按已付房价款的万分之一计算违约金确有失公平，应予纠正。(二)申请人一审中提交代理词中明确主张合同约定违约金过低，要求增加违约金。申请人在诉状中列明其诉讼请求是要求支付违约金10万元，亦是增加违约金的明确表示。二审认定申请人未要求调整违约金与事实不符。综上，张德平的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第六项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第一款规定，裁定如下：转载于公众号：诉讼与执行
更多湖南长沙法律咨询，请拨打吴娟律师电话：13517495650
【版权声明】：
本文经由智飞微管家编辑上传，凡本公众号注明"来源”或“转自”的文章，版权归原作者及原出处所有，仅供大家学习参考，若来源标注错误或侵犯到您的权利，烦请告知，我们将立即删除!
吴娟律师，湘潭大学法学本科毕业，湖南省优秀律师事务所——湖南湘军麓和律师事务所合伙人，2011年起从事专职律师，现系湖南省律师协会女律师专门委员会委员、湖南省律师协会刑事专业委员会委员、长沙市律师协会民商事专业委员会委员、长沙市律师调解员，湖南湘军麓和律师事务所党总支组织委员，湖南省女律师协会党总支组织委员。
本律师法律专业基础扎实，办理案件认真负责，深受当事人的好评!擅长处理民商事纠纷、婚姻家事纠纷、刑事辩护等案件。自执业以来，曾成功代理了多起影响较大的民商事案件，为当事人挽回了上亿元的损失。尤其是在刑事辩护方面，能充分替犯罪嫌疑人、被告人及当事人家属着想，以人为本。曾为多名当事人争取了取保候审、免予起诉、缓刑判决、免予刑事处罚等，赢得了委托人的一致好评。本律师曾参与过国网湖南省电力公司子改分，湖南某国有公路桥梁建设总公司破产清算，上市公司——湖南电广传媒股份有限公司的公司债券、中期票据发行等资本市场专项项目，曾为新三板公司——湖南快乐文化传媒股份有限公司等公司提供法律服务。
本律师先后担任湖南长海集团尚都花园项目、湖南汇轩资产管理有限公司、湖南华夏绿色农业发展有限公司、湖南兴马实业有限公司、湖南尚城实业有限公司、湖南省计量仪器仪表试验所等政府企事业单位的常年法律顾问。本律师连续七年被事务所评为“先进个人”;连续四年被评为“优秀律师”，2020年6月份还被湖南省司法厅授予湖南省律师行业“优秀共产党员”的称号。
律师基本情况及联系方式：
执业证号：14301201211618434
联系电话：13517495650 （微信同号） 18975888878
电子邮箱：wujuanlaw@163.com
QQ：510440745
微信公众号：湖南长沙律师吴娟
教育背景：湘潭大学法学本科
专业方向：企业法律顾问、债权债务纠纷、婚姻家事纠纷、刑事辩护、破产清算
点击“阅读原文“，可在线咨询律师
